2023年-2024年投资银行业务保荐代表人之保荐代表人胜任能力模考模拟试题(全优)

施过关检测试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、建设项目总投资中的( )，是总投资中最活跃、最敏感的部分，也是建设项目投资控制最核心最本质的部分。 A.原材料投资 B.固定资产投资 C.流动资产投资 D.生产投资 【答案】 B

2、在建设项目质量实践过程中，主要受五大因素影响，即人、( 环境、方法。 A.信息 B.资金 C.方案 D.材料 【答案】 D

3、建设单位和承包单位均可共同努力友好解决争议的方式是( )。A.协商 B.争议评审 C.仲裁 D.诉讼

、机械、 ) 【答案】 A

4、建设项目内部控制的基本任务不包括( )。 A.制定项目建设的目标与计划 B.构建科学的管理体系

C.明确项目组织的职责划分和权限 D.制定内部控制与程序 【答案】 B

5、工程( )的目的是为了在项目实施期提供便利的查阅条件;为以后编制竣工档案奠定基础;能准确有效地为项目正常生产服务。 A.文档资料管理 B.材料管理 C.生产人员管理 D.财务账目管理 【答案】 A

6、已知A、B工作的紧后工作为c、D，其持续时间分别为3d、4d、2d、5d，A、B工作最早开始时间为第5d、第6d，则C工作最早开始时间为第( )d。 A.4 B.6 C.8 D.10 【答案】 D

7、索赔事件具有连续影响的，承包单位应按合理时间间隔继续递交( )。 A.中间索赔通知 B.延续索赔通知 C.索赔申请 D.中间索赔报告 【答案】 B

8、当缺少项目的工作详细信息时，可以采用( )估算工作的持续时间。 A.定量计算法 B.单一时间估计法 C.经验估算法 D.三时估算法 【答案】 B

9、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定，向工程所在地( )申请领取施工许可证。 A.社区级建设行政主管部门 B.县级以上建设行政主管部门 C.市级以上建设行政主管部门 D.省级以上建设行政主管部门 【答案】 B

10、( )是招标人以招标公告的方式，邀请不特定的法人或其他组织参加投标的一种招标方式。 A.指定招标

B.邀请招标 C.委托招标 D.公开招标 【答案】 D

11、( )是国际上比较流行的一种融资租赁方式。 A.转租赁 B.回租租赁 C.杠杆租赁 D.直接租赁 【答案】 C

12、招标文件技术部分格式主要包括施工组织设计或施工方案、项目管理机构配备情况、( )。 A.投标报价说明 B.投标报价汇总表 C.拟分包项目情况表 D.主要材料清单报价表 【答案】 C

13、环境效益评价对象主要是( )，项目环保设施及制度的建设和执行情况，环境影响和生态保护。 A.受益群体 B.工程目标 C.环保达标情况

D.分析项目评价 【答案】 C

14、总监理工程师应就工程变更费用及工期的评估情况与( )进行协调。 A.施工单位 B.设计单位

C.承包单位和建设单位 D.建设单位和设计单位 【答案】 C

15、建设项目的结构安全度、抗震、耐火及防火能力，人民防空的抗辐射、抗核污染、抗爆炸波等能力，是否能达到特定的要求，都是( )的重要标志。 A.适用性 B.可靠性 C.安全性 D.耐久性 【答案】 C

16、( )是指产品售出后，要继续进行跟踪服务，为用户提供技术咨询，搞好产品维修保养，听取用户意见，建立高效的市场反馈机制等。 A.产品市场调查

B.确定产品市场营销策略 C.建立新产品研发机构 D.组织产品售后服务 【答案】 D

17、对于( )事故而言，其事故调查组应由企业主管部门会同企业所在地区的行政安全部门、门、工会组成。 A.轻伤 B.重伤 C.伤亡 D.重大死亡 【答案】 C

18、在确定保险方案的过程中不属于应当遵循的基本原则是( )。 A.有效性原则 B.合理性原则 C.保密性原则 D.经济性原则 【答案】 C

19、( )是指由有权代表国家投资的部门和机构，用预算内资金、各类专项建设资金投入建设项目形成的资本金。 A.法人资本金 B.个人资本金 C.国家资本金 D.外商资本金 【答案】 C

20、下列不属于承包人对分包人的安全生产责任的是( )。

A.在分包合同中明确分包人安全生产责任和义务 B.执行承包人的有关安全生产制度 C.统计上报分包人的伤亡事故并协助处理 D.审查分包人的安全资质 【答案】 B

21、由于设计入自身原因，延误了按合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的( )。 A.千分之一 B.千分之二 C.千分之三 D.千分之四 【答案】 B

22、招标人与中标人签订合同之日起( )个工作日内，应当退还未中标人的投标保证担保保函。 A.5 B.10 C.20 D.25 【答案】 A

23、建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和工程设计收费实行( )。 A.市场平均价

B.市场调节价 C.定价 D.指导价 【答案】 D

24、建设项目竣工验收时，在正常情况下的验收范围是( )。 A.按国家颁布的建设法规规定，凡新建、扩建、改建的基本建设项目 B.因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但已可以投产或使用的工程项目

C.按规定的内容已经建设完成，但因外部条件的制约，而使已建成工程不能投入使用的项目

D.有些建设工程项目或单项工程，可缩小规模，对已完成的工程和设备，应组织竣工验收，移交固定资产 【答案】 A

25、工程延期对合同各方的影响很大，它是建设项目( )的关键。 A.质量控制 B.进度控制 C.造价控制 D.监督控制 【答案】 B

26、对于复杂的、采用新工艺新技术又缺乏设计经验的重大项目，可根据各个行业的特点，在初步设计方案设计基础上进行( )。 A.扩大初步设计

B.方案设计 C.技术设计 D.总体设计 【答案】 A

27、当缺少项目的工作详细信息时，可以采用( )估算工作的持续时间。 A.定量计算法 B.单一时间估计法 C.经验估算法 D.三时估算法 【答案】 B

28、招标文件的澄清应在投标人须知前附表规定的投标截止时间( )d前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。 A.7 B.10 C.15 D.20 【答案】 C

29、社会影响评价的方法一般是( )，在诸要素分析评价的基础上做综合评价。 A.定性和定量相结合，以定性为主 B.定性和定量相结合，以定量为主 C.定量和定期相结合，以定量为主

D.定量和定期相结合，以定期为主 【答案】 A

30、在项目实施过程中的( )是竣工验收的基础，不作为一个验收阶段。 A.全面竣工验收 B.开工验收 C.中间验收 D.验收准备 【答案】 C

31、工程风险是指建设项目实施过程中，因( )而引起的实际结果与预期结果的差异及可能性。 A.外部条件的制约 B.决策的局限性

C.项目本身和环境条件的不确定性 D.工程变更 【答案】 C

32、项目建设( )是项目建设活动的基础和项目管理的依据。 A.计划 B.决策 C.组织 D.协调 【答案】 A

33、( )充分体现了以人为本的思想，是我全生产的基本方针。 A.安全第一 B.质量第一 C.预防为主 D.诚信为本 【答案】 A

34、下列关于外债资金的表述，错误的是( )。

A.境内企业所借外债资金，应当严格按批准的用途合理使用，不得挪作他用 B.境内企业所借外债资金，确需变更用途的，应按原程序报批 C.境内企业举借短期外债资金的，不得用作流动资金

D.使用外债资金的固定资产投资项目，应当实行建设项目法人责任制 【答案】 C

35、( )是招标公开原则的重要标志之一，而且必须公开、公平和公正。 A.定标 B.投标 C.开标 D.评标 【答案】 C

36、建设项目会计制度是应用于( )的一种专业会计制度，是对建设单位的资金及其资金运动进行核算和监督的一种( )。

A.建设单位，活动 B.建设单位，管理制度 C.授权机构，经济活动 D.建设单位，管理行为 【答案】 B

37、关于材料采购合同的违约责任的表述，错误的是( )。

A.因供货方逾期交货，按合同约定依据逾期交货部分的货款总价计算违约金 B.在材料采购合同的履行中，如供货方交付的数量多于合同规定，采购方可在承付期内、拒付多交部分的贷款和运杂费

C.当交货数量与合同不符，采购方应立即通知供货方接收货物并处理 D.采购方逾期付款，应支付逾期付款利息，延期付款利率一般按每天万分之五计算 【答案】 C

38、下列项目中，实施见证取样检测的项目不包括( )。 A.钢筋保护层厚度检测 B.水泥物理力学性能检验 C.混凝土、砂浆强度检验 D.沥青、沥青混合料检验 【答案】 A

39、在风险类型中，( )是指由于个人或团体的行为对工程实施造成的损失可能。

A.人身损失风险

B.社会风险 C.政治风险 D.责任损失风险 【答案】 B

40、下列关于安全计划的表述，错误的是( )。

A.安全计划是根据项目特点进行安全策划最终形成的文件 B.安全计划包括规划安全作业目标 C.安全计划应在项目开始实施前制定

D.安全计划只可在项目实施前进行调整，在实施过程中不得做任何改变 【答案】 D

41、由不同功能的计划构成的进度计划系统不包括( )。 A.项目总进度计划 B.指导性进度计划 C.控制性进度计划 D.实施性进度计划 【答案】 A

42、亚洲开发银行是地区性间的国际金融开发机构。我国是亚洲开发银行董事会成员( )股东。 A.第一大 B.第二大 C.第三大

D.第四大 【答案】 C

43、关于关键工作和关键线路的表述，正确的是( )。 A.网络计划中总时差为零的工作为关键工作

B.一个从始点到终点全部由关键工作所组成的线路为关键线路 C.一个从始点到终点全部由关键节点所组成的线路为关键线路 D.时差为最大值的节点串联起来的即为关键线路 【答案】 B

44、索赔事件具有连续影响的，承包单位应按合理时间间隔继续递交( )。 A.中间索赔通知 B.延续索赔通知 C.索赔申请 D.中间索赔报告 【答案】 B

45、建设项目后评价的基本原则有性、( )、科学性、公正性。 A.客观性 B.简单性 C.复杂性 D.广泛性 【答案】 A

多选题（共20题）

1、在项目实施过程中，应坚持( )的人员招聘原则。 A.提高劳动生产率 B.实用、高效、经济 C.以设计为依据 D.适时招聘

E.公开、公平、公正 【答案】 ACD

2、推行\"代建制\"的关键是选择( )的代建单位。 A.有资质 B.规模大 C.信用好 D.有能力 E.有经验 【答案】 ACD

3、工程勘察阶段，建设单位项目管理的工作内容包括( )。 A.主持研究和审查确认勘察方案

B.编制勘察任务书，拟定工程勘察工作计划 C.委托勘察单位，签订工程勘察合同 D.审查勘查工作纲要 E.监督协助勘察工作 【答案】 BCD

4、工程勘察资质分为( )等专业。 A.岩土工程 B.工程地质勘察 C.工程管理 D.工程测量 E.水文地质勘察 【答案】 ABD

5、采用新设法人融资方式的建设项目，项目资本金应由项目投资人按投资协议约定的( )，按时、足额缴付。 A.出资方式 B.监督管理程序 C.出资金额 D.出资计划 E.资金筹措方案 【答案】 ACD

6、根据《工程建设项目自行招标试行办法》，自行招标的条件包括( )。 A.具有项目法人资格

B.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量

C.有从事同类工程建设项目招标的经验 D.熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章

E.设有专门的招标机构或者拥有2名及以上专职招标业务人员

【答案】 ABCD

7、投资建设项目的主要建设内容指( )。 A.实际经济能力 B.实际技术水平 C.业主经济能力 D.设计生产能力 E.实际建成生产能力 【答案】 D

8、招标的组织形式有( )。 A.招标人与代理人共同招标 B.指定代理招标 C.法定招标 D.招标人自行招标 E.委托代理招标 【答案】 D

9、项目总投资在3000万元以上的关系社会公众利益、公众安全的( )项目，必须实施工程监理。 A.生态环境保护 B.铁路、公路 C.通信、信息网络 D.轻轨交通、公共停车场

E.中小型公用事业工程 【答案】 ABCD

10、招标的组织形式有( )。 A.招标人与代理人共同招标 B.指定代理招标 C.法定招标 D.招标人自行招标 E.委托代理招标 【答案】 D

11、根据建设项目现场情况，应采用( )等方法，对项目实施全过程的危险源进行分类辨识。 A.增加安全系数 B.专家调查 C.隔离危险物质 D.安全检查

E.设置安全监控系统 【答案】 BD

12、《中华人民共和国招标投标法》规定的招标方式是( )。 A.公开招标 B.议标 C.自行招标

D.代理招标 E.邀请招标 【答案】 A

13、采用( )的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 A.新设备 B.新结构 C.新材料 D.新工艺 E.新能源 【答案】 BCD

14、建筑安装工程投资支出的内容有( )等。 A.代理费支出 B.设备附着物支出 C.水利工程支 D.资源开采工程支出 E.拆除、整理支出 【答案】 BCD

15、财产损失风险，主要包括( )。

A.工程项目本身的物质损毁、灭失和贬值的损失 B.风险事故发生产生的相关费用损失

C.物质损失导致工程延期产生的间接损失

D.由于疏忽或过失造成的第三者的人身伤亡或财产损失

E.由于风险事故的发生导致工程建设有关人员的人身伤亡所致损失 【答案】 ABC

16、设计方案评审的主要内容包括( )。 A.总体方案评审 B.设计总说明审查 C.设计方案审核 D.专业设计方案评审 E.总体审核 【答案】 ACD

17、建设项目绩效审计中，对建设项目管理功能的审查与评价主要包括( )的审查与评价。 A.计划管理能力 B.项目功能目标 C.组织管理能力 D.创新能力 E.员工激励制度 【答案】 ACD

18、建设单位会同设计单位对勘察单位编制的勘查工作纲要予以审核，其审查内容包括( )。

A.勘查工作纲要是否符合勘察合同规定

B.勘查工作纲要能否实现合同要求 C.勘查工作方案是否合理 D.勘查工作进度是否满足要求 E.勘察方案是否具有使用价值 【答案】 ABCD

19、根据国家现行有关规定，建设项目竣工验收一般应具备的条件有( )。 A.对区域经济和社会发展的带动作用 B.生产准备工作能适应投产的需要

C.生产性项目和辅助性公用设施已按设计要求建成，能满足生产使用 D.必需的生活设施已按设计要求建成

E.建设项目的技术档案资料已经按照要求整理归档，并可方便查阅 【答案】 BCD

20、建设项目竣工决算编制的基本原则是( )。 A.建设项目竣工时，应编制建设项目竣工财务预算 B.建设项目分级管理、分级负责原则 C.建设项目专款专用原则

D.建设周期长、建设内容多的项目，单位工程竣工，具备交付使用条件的，可编制单项工程竣工财务决算，建设项目全部竣工后应编制竣工财务总决算 E.尾工工程超过项目投资总概算5%，不能编制建设项目竣工财务决算 【答案】 AD

大题（共12题）

一、某工程，建设单位将土建工程、安装工程分别发包给甲、乙两家施工单位。在合同履行过程中发生了如下事件。事件1：项目监理机构在审查土建工程施工组织设计时，认为脚手架工程危险性较大，要求甲施工单位编制脚手架工程专项施工方案。甲施工单位项目经理部编制了专项施工方案，凭以往经验进行了安全估算，认为方案可行，并安排质量检查员兼任施工现场安全员工作，遂将方案报送总监理工程师签认。事件2：开工前，专业监理工程师复核甲施工单位报验的测量成果时，发现对测量控制点的保护措施不当，造成建立的施工测量控制网失效，随即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》。事件3：专业监理工程师在检查甲施工单位投入的施工机械设备时，发现数量偏少，即向甲施工单位发出了《监理工程师通知单》要求整改;在巡视时发现乙施工单位已安装的管道存在严重质量隐患，即向乙施工单位签发了《工程暂停令》，要求对该分部工程停工整改。事件4：甲施工单位施工时不慎将乙施工单位正在安装的一台设备损坏，甲施工单位向乙施工单位作出了赔偿。因修复损坏的设备导致工期延误，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请。问题1.指出事件1中脚手架工程专项施工方案编制和报审过程中的不妥之处，写出正确做法。

2.事件2中专业监理工程师的做法是否妥当?《监理工程师通知单》中对甲施工单位的要求应包括哪些内容?3.分别指出事件3中专业监理工程师的做法是否妥当。不妥之处，说明理由并写出正确做法。4.在施工单位申请工程复工后，监理单位应该进行哪些方面的工作?5.事件4中，乙施工单位向项目监理机构提出延长工期申请是否正确?说明理由。 【答案】

二、某工程项目估算总投资2200万元，其中施工估算价1000万元，设备采购估算1000万元，勘察估算43万元，设计估算100万元，监理估算价57万元。在施工招标过程中，业主委托该省建委进行招标，按照法律程序确定以公开招标的方式分阶段进行招标。 【问题】

1.简述《招标投标法》要求必须进行招标的工程项目是什么?

2.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定必须进行招标的标准是什么?3.以上背景材料中，如以各阶段进行招标，哪些必须进行招标?4.背景材料中有两处不妥，请找出来。 【答案】

三、某18层办公楼，建筑面积32000m经事故调查发现：(1)作业人员严重违章，起重机司机因事请假，工长临时指定一名机械工操作塔式起重机，钢管没有捆扎就托底兜着吊起，而且钢丝绳没有在吊钩上挂好，只是挂在吊钩的端头上。(2)专职安全员在事故发生时不在现场。(3)作业前，施工单位项目技术负责人未详细进行安全技术交底，仅向专职安全员口头交代了施工方案中的安全管理要求。问题1.针对现场伤亡事故，项目经理应采取哪些应急措施? 2.指出本次事故的直接原因。3.对本起事故，专职安全员有哪些过错?4.指出该项目安全技术交底工作存在的问题。 【答案】

四、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月20～22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工人修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。问题：1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少? 【答案】

五、某市采用通用技术建设一体育场，采用公开招标方式选择承包商。在资格预审后，招标人向A、B、C、D、E、F、G七家投标申请人发出了资格预审合格通知书，并要求各投标申请人在提交投标文件的同时提交投标保证金。2009年2月12日，招标人向七家投标申请人发售了招标文件，并在同一张表格上进行了投标登记和招标文件领取签收。招标文件规定：投标截止时间为2009年2月27日10时;评标采用经评审的最低投标价法;工期不得长于18个月。七家投标申请人均在投标截止时间前提交了投标文件。F投标人在2月27日上午11时以书面形式通知招标人撤回其全部投标文件，招标人没收了其投标保证金。由于招标人自身原因，评标工作不能在投标有效期结束日30个工作日前完成，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期30d。G投标人拒绝延长，招标人退回其投标文件，但没收了其投标保证金。各投标人的投标报价

和工期承诺汇总见表3-31，投标文件的技术部分全部符合招标文件要求和工程建设强制性标准的规定。问题1.指出上述招标活动和招标文件中的不妥之处，并说明理由。

2.招标人没收F和G投标人的投标保证金是否合适?说明理由。3.本项目采用\"经评审的最低投标价法\"评标是否恰当?说明理由。4.招标人应选择哪家投标人作为中标人(要求列出计算分析过程)?签订的合同价应为多少万元? 【答案】

六、某酒店工程地下3层，上部主楼18层，总建筑面积31000m 【问题】

1.对于上述工程质量问题，监理公司是否应承担责任?为什么?

2.为避免以上事件的再次发生，施工单位应特别注意控制哪些因素?3.此施工过程中材料质量控制的要点有哪些? 【答案】

七、施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件。事件1：3月19-20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人工窝工20工日，一台挖掘机陷入淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台塔式起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班)，并进行维修保养，导致停工2d,3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间造成人工窝工300工日。事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350m针对事件1～3，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题1.事件1～3中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。

2.事件1～3中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3.事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。4.事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。

【答案】

八、投资的某工程，某监理单位承担了该工程施工招标代理和施工监理任务，该工程采用无标底公开招标方式选定施工单位。工程实施中发生了下列事件。事件1：工程招标时，A、B、C、D、E、F、G共七家投标单位通过资格预审，并在投标截止时间前提交了投标文件。评标时，发现A投标单位的投标文件虽加盖了公章，但没有投标单位法定代表人签字，只有法定代表人授权书中被授权人的签字(招标文件中对是否可由被授权人签字没有具体规定);B投标单位的投标报价明显高于其他投标单位的投标报价，分析其原因是施工工艺落后造成的;C投标单位将招标文件中规定的工期380d作为投标工期.但在投标文件中明确表示如果中标，合同工期按定额工期400d签订;D投标单位投标文件中的总价金额汇总有误。事件2：经评标委员会评审，推荐G、F、E投标单位为前3名中标候选人。在中标通知书发出前，建设单位要求监理单位分别找G、F、E投标单位重新报价，以价格低者为中标单位。按原投标价签定施工合同后，建设单位以中标单位再次新报价签订协议书，作为实际履行合同的依据。监理单位认为建设单位的要求不妥，并提出了不同意见，建设单位最终接受了监理单位的意见，确定G投标单位为中标单位。事件3：开工前，总监理工程师召开了第一次工地会议，并要求G单位及时办理施工许可证，确定工程水准点，坐标控制点，按有关规定及时办理施工噪声和环境保护相关手续。事件4：开工前，设计单位组织召开了设计交底会。会议结束后，总监理工程师整理了一份《设计修改建议书》，提交给设计单位。事件5：施工开始前，G单位向专业监理工程师报送了《施工测量放线报验表》，并附有测量放线控制成果及保护措施。专业监理工程师复核了控制桩的校核成果和保护措施后，即予以签认。问题1.分别指出事件1中A、B、C、D投标单位的投标文件是否有效?说明理由。

2.事件2中，建设单位的要求违反了招标投标有关法规的哪些具体规定?3.指出事件3中总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。4.指出事件4中设计单位和总监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。5.事件5中，专业监理工程师还应检查、复检哪些内容? 【答案】

九、某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400d。施工中发生了以下事件：事件1：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。事件2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。事件3：

发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件4：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。问题1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。

2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。3.事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。4.事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。 【答案】

一十、某工程，建设单位委托监理单位承担施工阶段和工程质量保修期的监理工作，建设单位与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。基坑支护施工中，项目监理机构发现施工单位采用了一项新技术，未按已批准的施工技术方案施工。项目监理机构认为本工程使用该项新技术存在安全隐患，总监理工程师下达了工程暂停令，同时报告了建设单位。施工单位认为该项新技术通过了有关部门的鉴定，不会发生安全问题，仍继续施工。于是项目监理机构报告了建设行政主管部门。施工单位在建设行政主管部门干预下才暂停了施工。施工单位复工后，就此事引起的损失向项目监理机构提出索赔。建设单位也认为项目监理机构\"小题大做\"，致使工程延期，要求监理单位对此事承担相应责任。该工程施工完成后，施工单位按竣工验收有关规定，向建设单位提交了竣工验收报告。建设单位未及时验收，到施工单位提交竣工验收报告后第45d时发生台风，致使工程已安装的门窗玻璃部分损坏。建设单位要求施工单位对损坏的门窗玻璃进行无偿修复，施工单位不同意无偿修复。问题1.在施工阶段施工单位的哪些做法不妥?说明理由。

2.建设单位的哪些做法不妥?3.对施工单位采用新的基坑支护施工方案，项目监理机构还应做哪些工作?4.施工单位不同意无偿修复是否正确?为什么?工程修复时监理工程师的主要工作内容有哪些? 【答案】

一十一、某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。事件2：施工过程中，因遇软土层，接到工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。事件3：5月19日接到工程师于5月20日复工令，同时提出基坑开挖深度加深

2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m事件4：5月20～22日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。事件5：5月23日用30个工人修复冲坏的永久道路，5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。问题：1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。

2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少? 【答案】

一十二、某住宅工程项目，建筑面积31000m 【问题】

1.该工程采用固定价格合同是否合适?

2.如果在施工中钢筋价格由承包人所报的价格2800元/t上涨到3800元/t，承包人是否可以向开发商进行费用索赔? 【答案】